Льготы отдельным категориям участников

7.1. При ранжировании участников конкурса по критерию «Цена договора» отдельным категориям участников может быть предоставлена льгота. Данная льгота заключается в том, что при ранжировании используется цена лота, уменьшенная на 5 % от цены договора, предложенной участником. При этом в случае победы участника в конкурсе договор подряда заключается с ним по цене, указанной в конкурсной заявке.

7.2. Указанная в пункте 7.1. льгота предоставляется участникам конкурса, являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ. «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».Чтобы воспользоваться льготой участник должен указать в соответствующей графе заявки, что он является микропредприятием, малым предприятием или средним предприятием, и приложить подтверждающие документы (средняя численность работников за предшествующий календарный год, размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета налога на добавленную стоимость).

7.3. Указанная в пункте 7.1. льгота также предоставляется участникам конкурса, являющимся местными участниками.

Местным участником признается компания, зарегистрированная в муниципальном районе (городском округе), в котором расположен объект капитального ремонта. Для того чтобы воспользоваться льготой участник доложен указать в соответствующей графе заявки, что он является местным участником.

Пересчет цен предложений участников, подтвердивших свое право на льготу, осуществляется конкурсной комиссией в ходе оценки заявок, и подсчет баллов по критерию «Цена договора» производится с учетом произведенного пересчета. Если участник имеет право на льготу по двум основаниям, пересчет осуществляется с использованием суммы процентов.

Приложение 1

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Заявка

на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

1. Участник:

1.1. Наименование юридического лица




    1. 1.2. ИНН




1.3. Юридический адрес




1.4. Фактический адрес




1.5. Контактный телефон (факс)




1.6. Контактное лицо






  1. Электронный адрес участника ____________________________________________

  2. Участник ____________________ плательщиком налога на добавленную стоимость.

является (не является), основание освобождения от уплаты НДС в случае наличия.

  1. Участник ______________________________________выданное саморегулируемой

имеет (не имеет)

организацией свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства согласно перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 года № 624

  1. Право на льготы

    1. Участник является _______________________________________________

(микропредприятием, малым предприятием, средним предприятием)

Наименование

Единица измерения

Значение

Средняя численность работников за предшествующий календарный год

человек




Размер выручки без учета налога на добавленную стоимость

рублей




Балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год

рублей







    1. Участник является местным предприятием и имеет право на льготу _____________________________________________________________________

(да/нет)

6. Конкурсная документация изучена нами в полном объеме и признана полной и достаточной для подготовки настоящей конкурсной заявки.

7. Подтверждаем соответствие требованиям:

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней или государственными внебюджетными фондами;

- участник не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства ;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

8. Предлагаем следующие условия выполнения договора подряда:

№ п/п

Наименование

Единица измерения


Значение (все значения указываются цифрами)

1

2

3

4

1.

Цена договора, в том числе налог на добавленную стоимость (при наличии)

Рубли




2.

Срок выполнения работ

Календарные дни

с даты начала работ






  1. Информация для оценки подкритериев критерия «Квалификация»

    № п/п

    Наименование

    Единица измерения


    Значение (все значения указываются цифрами)

    1

    Опыт работы, в том числе:

    шт.




    количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ (не подтвержденных документально)




    количество успешно завершенных объектов-аналогов за последний год по видам работ, подтвержденных представленными договорами подряда и другими документами




    2

    Квалификация персонала (наличие квалифицированного инженерного персонала), в том числе:

    человек




    с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет




    - с опытом работы более 5 лет

    3

    Соблюдение техники безопасности (кол-во несчастных случаев при производстве работ за последние 2 года)

    шт.




    4

    Участие в судебных заседаниях в качестве ответчика по делам об исполнении договорных обязательств по договорам подряда за последние 2 года (проигранные арбитражные дела)

    шт.




  2. Нами внесено денежное обеспечение заявки в размере _______________________

___________________________________________________________ рублей,

________________________________________________________________________

(дата, номер платежного поручения)

  1. Обеспечение заявки просим возвратить на счет ______________________________

________________________________________________________________________(указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения)

  1. Нами были представлены ранее в составе заявки на участие в конкурсе

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

документы, предусмотренные пунктами 3.1.4 – 3.1.12 конкурсной документации

Должность, подпись уполномоченного лица, ссылка на доверенность, печать

Приложение 2

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Опись

входящих в состав заявки документов

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника)

подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать наименование работ, объект и адрес)

в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

Наименование документа

Количество листов













Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 3

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов
ДОВЕРЕННОСТЬ №______

Место составления ______________________

Дата выдачи________________
Настоящей доверенностью ________________________________________________

(наименование участника)

в лице _______________________________________________________________________ (должность руководителя участника, Ф.И.О),

действующего на основании ____________________________________________________

(устава, положения и т.п.),

уполномочивает ___________________________________________________________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность)

осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наименование работ, объект и адрес)

Настоящая доверенность выдана сроком на _________________________________.
Подпись ____________________________________________________ удостоверяю.

(Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность)

Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 4

конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Сведения о составе и квалификации специалистов, имеющих высшее специальное образование в строительной отрасли и опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет





ФИО

Должность в компании

Стаж работы в отрасли

Стаж работы в компании

Название учебного заведения и год окончания

Примечания

1



















2



















3



















Итого:

- количество специалистов, с опытом работы более 10 лет и стажем работы в компании более 2-х лет: ________ человек.

- количество специалистов с опытом работы более 5 лет __________ человек.

Среднесписочная численность работников участника на дату подачи заявки:

____________________________________________________________________________

Прилагаются следующие документы в отношении каждого работника (заверенные участником):

  1. Копия паспорта в количестве ____ шт.

  2. Копия диплома в количестве ____ шт.

  3. Копия трудовой книжки в количестве ____ шт.


Должность, подпись уполномоченного лица, печать

Приложение 5.1

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов

Проект договора подряда по замене лифтового оборудования

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

на замену лифтового оборудования

г. Уфа «___» ____________ 2011 г.

Открытое Акционерное Общество Управление жилищного хозяйства Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Ф.Г. Садартинова, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора _____________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

  1. Предмет договора



    1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить в полном объеме комплекс строительно-монтажных работ по замене лифтового оборудования,установке приборов учёта электроснабжения (далее – Работы) в жилом доме № ___ по ул. _____________ г. Уфы, п. _______.

    2. Подрядчик обязан осуществлять Работы в соответствии с условиями проектно-сметной документации (далее – ПСД), СНиП и иными обязательными требованиями и нормативами, определяющими и регламентирующими выполнение Работ.




  1. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ договора



    1. Ценой настоящего договора является объем денежных средств необходимых для выполнения Работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора.

    2. Цена настоящего договора на момент его заключения определена сметой и составляет ________________________________ (_________) рублей с НДС. Указанная цена включает в себя стоимость материалов и оборудования, необходимых для выполнения полного комплекса работ, связанных с монтажом, пуско-наладкой и сдачей для предъявления в Приуральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

    3. Указанная в пункте 2.2. Договора стоимость работ увеличению не подлежит.

    4. В счет стоимости работ в пределах суммы, указанной в пункте 2.2 Договора, Подрядчик берет на себя обязательство перед Заказчиком за свой риск из своих материалов, своими силами и средствами выполнить работы в соответствии с Договором, устранить все недостатки и передать результаты выполненных работ Заказчику.

    5. Заказчик берет на себя обязательство уплатить Подрядчику за выполнение работ сумму, равную их стоимости, определенной в соответствии с Договором, в пределах суммы, указанной в пункте 2.2 Договора, в сроки и в порядке, определенные настоящим Договором.

    6. Основанием для заключения настоящего Договора является ______________________________№ __________ от «___»________20__ г.


3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
3.1. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по Договору является

___________________________ на сумму ______________ рублей. Подрядчик обязан представить Заказчику обеспечение исполнения обязательств по Договору в 10-дневный срок с даты подписания Договора Сторонами.

3.2. Обеспечением исполнения обязательств Подрядчика по устранению выявленных дефектов в гарантийный период является ______________________ на сумму___________________рублей, действующее до истечения гарантийного периода. Подрядчик обязан представить Заказчику данное обеспечение до подписания акта приемки объекта, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте – актов о приемке рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта по всем видам работ.


  1. ПОРЯДОК Оплаты Работ

3.1. Оплата по Договору осуществляется в два этапа:

- авансовый платеж Подрядчику в размере 30 % от стоимости, указанной в Пункте 2.2 Договора, в сумме _________________________________ рублей выплачивается в 10 дневный срок с даты подписания Договора Сторонами, но не раньше представления Подрядчиком обеспечения исполнения обязательств по Договору.

- окончательный платеж по завершению работ по Договору выплачивается на основании акта по форме КС-2 и справки по форме КС-3 в 14 дневный срок с даты подписания Заказчиком указанных документов.

3.2. Подрядчик обязан использовать аванс для покрытия расходов по производству работ, предоставить Представителю Заказчика по первому требованию все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии с его назначением.

  1. Сроки выполнения Работ



    1. Сроки выполнения Работ определяются Графиком выполнения Работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

    2. Дата начала и/или окончания Работ, указанная в Графике выполнения Работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения Работ.

    3. Подрядчик обязуется приступить к выполнению Работ после передачи Заказчиком Объекта для производства Работ по акту, передачи утвержденной ПСД и выплаты аванса в полном объеме в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.

    4. Подрядчик обязуется завершить и сдать Заказчику Работы в срок определенный Графиком выполнения Работ.

4.5. Фактической датой окончания работ на объекте является дата подписания акта о приемке в

эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

  1. права и Обязанности Подрядчика


5.1. Принять от Заказчика по акту объект в срок, указанный в подпункте 4.1. Договора.

5.2 Нести ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической и сметной документации и СНиП, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.

5.3. Поставлять на рабочую площадку материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, необходимые для производства работ, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. Используемые при производстве работ материалы (комплектующие и оборудование) должны соответствовать государственным стандартам РФ и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов.

5.4. Разместить за свой счет на строительных лесах и (или) ограждениях информацию с указанием: видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, Ф.И.О. представителей Заказчика и Подрядчика, контактных телефонов.

5.5. Обеспечить режим труда в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами, направленными на защиту тишины и покоя граждан. Работы должны производиться в будние дни в период с 8.00 по 21.00 часов. По письменному согласованию с Заказчиком работы могут проводиться в выходные и праздничные дни с учетом соответствующих требований законодательства Российской Федерации.

5.6. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.7. Содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную уборку.

5.8. Обеспечить за свой счет сохранность материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества, необходимого для производства работ, ограждение рабочей площадки с момента начала работ до сдачи объекта в эксплуатацию.

5.9. Вывезти с рабочей площадки строительный мусор до подписания акта о приемке приемочной комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.

5.10. При обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности объекта, немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы и принять все возможные меры по предотвращению наступления отрицательных последствий, которые могут быть вызваны обнаруженными обстоятельствами.

5.11. По первому требованию представителя Заказчика представлять всю необходимую информацию о ходе ремонтных работ.

5.12. Обеспечить представителю Заказчика необходимые условия для исполнения им своих обязанностей на объекте.

5.13. Сдать объект в эксплуатацию в установленные пунктом 4.2. Договора сроки и передать Заказчику комплект исполнительной документации, который включает общий журнал производства работ, уточненные сметы, перечни фактически выполненных работ, исполнительные чертежи, акты приемки работ, акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

5.14. Обеспечить своевременное устранение недостатков, выявленных в ходе производства работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с представителем Заказчика сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

5.15. Соблюдать установленный законодательством порядок привлечения и использование иностранных работников.

5.16. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и технических систем и принять участие в комплексном их опробовании в присутствии представителя Заказчика и эксплуатирующей организации;

5.17. Передать старое демонтированное лифтовое оборудование по акту Заказчику;

5.18. Осуществлять при необходимости временные подключения коммуникаций на период выполнения Работ с оплатой за потребление коммунальных ресурсов;

    1. Самостоятельно нести ответственность за целостность и сохранность завезенных материалов, строительных машин, оборудования и имущества открытого и закрытого хранения;

    2. Обеспечить в ходе проведения Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли;

    3. Осуществлять систематическую уборку в местах производства Работ и вывозку строительного мусора;

    4. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

    5. Известить Заказчика за 10 (десять) рабочих дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае по требованию Заказчика производится за его счет;

    6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации для отношений сторон, определенных настоящим договором.

    7. Без получения согласия Заказчика привлекать третьих лиц для выполнения Работ по настоящему договору. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за исполнение или неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств привлекаемыми им третьими лицами;

    8. Осуществлять иные права, предоставленные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации для отношений сторон, определенных настоящим договором.



  1. права и Обязанности Заказчика



    1. Передать Подрядчику объект в течении 3-х дней со дня подписания Договора Сторонами производства Работ и складирования оборудования и материалов по акту;

    2. Своевременно передать Подрядчику утвержденную ПСД на Работы;

    3. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ;

    4. Обеспечить согласование врезки (присоединения) вновь проложенных инженерных сетей к действующим сетям;

    5. Обеспечить организацию технического надзора в течение всего периода производства работ.

6.6. Создать рабочую (приемочную) комиссию и организовать приемку и ввод в эксплуатацию

6.7. объекта после капитального ремонта.

6.8. Рассматривать и подписывать акты по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

6.9. Осуществлять иные права, предоставленные настоящим договором и действующим

законодательством для отношений сторон, определенных настоящим договором.

  1. Обеспечение материалами и оборудованием



    1. Подрядчик обязан обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность всех прибывающих на Объект материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования.

    2. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения Работ материалы, механизмы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику по его первому требованию.

    3. Подрядчик несет ответственность за соответствие поставленных им материалов, изделий, конструкций, механизмов и оборудования СНиП, ГОСТ, СанПиН, ТУ, ПСД и иным обязательным требованиям и нормативам.




страница 1страница 2страница 3страница 4страница 5


скачать

Другие похожие работы: